Договор уборки помещений

«07» декабря 2013 года

Общество с ограниченной ответственность «Фирма», именуемое в дальнейшем – Заказчик, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Гражданин Российской Федерации Иванова Светлана Ивановна, именуемая в дальнейшем – Подрядчик, __.__.1978 г.р., паспорт гражданина Российской Федерации 7500 №000000, выдан 00.00.2007 года Отделение УФМС России по Челябинской области в Чебаркульском районе с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, заключили настоящий ДОГОВОР УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.По настоящему Договору Подрядчик, по заявке Заказчика, обязуется выполнять работы по уборке помещений и имущества Заказчика (далее по тексту также – Работы), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2.Подрядчик выполняет Работы в помещении Заказчика, расположенном по адресу: город Челябинск, ул.Кирова, 1, общей площадью 30 кв м

1.3.Перечень Работ, выполняемых Подрядчиком, указывается в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4.Заказчик делает заявку Подрядчику в устной или письменной форме. Подрядчик выполняет Работы на следующий рабочий день, после дня поступления заявки от Заказчика. Срок выполнения Работ – 1 (Один) рабочий день.

1.5.Заказчик предоставляет Подрядчику необходимые для выполнения Работ моющие средства.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2012 года.

2.2.Стороны вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора. Расчеты между Сторонами при расторжении Договора производятся исходя из фактически выполненных Подрядчиком на момент расторжения Договора Работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

3.1.1.выполнить Работы лично;

3.1.2.выполнить Работы надлежащего качества и в сроки, установленные Договором (п. 1.4. Договора);

3.1.3.выполнить Работы в полном объеме, согласованном Сторонами (Приложение № 1 к Договору);

3.1.4.гарантировать использование в процессе выполнения Работ методов и способов, сохраняющих собственность Заказчика;

3.1.5.не предпринимать никаких действий, влекущих за собой нарушение коммерческой, банковской или иных тайн Заказчика.

3.2.Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

3.2.1.обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ в помещение по адресу, указанному в п. 1.2. Договора;

3.2.2.своевременно принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы;

3.2.3.предоставить Подрядчику необходимые моющие средства, воду и электроэнергию для выполнения Работ.

3.3.Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение/неисполнение настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

4.1.Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, составляет 3000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек за каждый календарный месяц

4.2.В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации вознаграждение Подрядчика по настоящему Договору является объектом налогообложения налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Заказчик, в качестве налогового агента, самостоятельно исчисляет, удерживает у Подрядчика и уплачивает НДФЛ в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации.

4.3.Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком, в течение 3 (Трех) банковских дней от даты, указанной Сторонами в Акте приемки выполненных работ.

4.4.Оплата по настоящему Договору производится путем безналичного перечисления денежных средств Заказчиком на счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМА РАБОТ

5.1.Заказчик принимает Работы Подрядчика в день их выполнения.

5.2.Подрядчик обязан безвозмездно устранить все недостатки (немедленно после их выявления Заказчиком), если в процессе выполнения Работ он допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество выполненных Работ.

5.3.В случае если в процессе выполнения Работ выявится невозможность устранения отдельных загрязнений, Подрядчик проводит для Заказчика в его присутствии контрольные работы. При подтверждении невозможности устранения дефектов Заказчик не вправе предъявлять Подрядчику претензии по качеству выполненных Работ.

5.4.Факт приемки Работ Заказчиком подтверждается Актом приемки выполненных работ, который составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора. Образец Акта приемки выполненных работ прилагается к Договору (Приложение № 2).

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

6.2. Споры и разногласия по Договору разрешаются Сторонами посредством переговоров. При не достижении согласия в процессе переговоров, Стороны разрешают спор в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Заказчика, другой у Подрядчика.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма»

Иванова Светлана Ивановна

Приложение № 1 к ДОГОВОРУ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ от «21» января 2012 года

Перечень работ, выполняемых Подрядчиком

Перечень работ по уборке пола:

  • Уборка пола (подметание/мытье) с применением моющего защитного средства.
  • Чистка плинтусов.
  • Химическая чистка трудновыводимых пятен (кафельная плитка, линолеум).
  • Удаление пыли в труднодоступных местах.
  • Уборка прилегающей территории

Перечень работ по уборке низкоуровневых поверхностей (не выше 2 м):

  • Сухая уборка, удаление пыли, пятен, следов пальцев и локальных загрязнений с поручней, дверных блоков, дверных ручек, стеклянных перегородок, витражей, металлических поверхностей, стен.
  • Влажная уборка и удаление локальных загрязнений со стен, дверных блоков, рам (с одной стороны) и дверных ручек.
  • Влажная уборка радиаторов, труб с применением моющих средств.
  • Влажная уборка локальных загрязнений, удаление пыли, пятен (если позволяет характер покрытия) высокоуровневых (2 – 3м) поверхностей (полки, шкафы, стены и др.).
  • Мойка окон (легкий доступ) изнутри и снаружи, включая оконный переплет и рамы.

Перечень работ по уборке мебели и интерьера (не выше 2 м):

  • Удаление пыли, следов пальцев и локальных загрязнений с открытых поверхностей шкафов, полок, тумбочек, с горизонтальных поверхностей столов, свободных от документов, кресел, подоконников, зеркал.
  • Сухая уборка корпуса, экрана и клавиатуры компьютеров (только в выключенном состоянии), оргтехники, телефонных аппаратов при согласовании с администратором.
  • Чистка стеклянных и зеркальных поверхностей.
  • Вынос мусора из корзин, урн, пепельниц с их протиркой и установкой полиэтиленовых пакетов.
  • Влажная уборка и удаление локальных загрязнений с боковых поверхностей столов, с крестовин стульев, с ножек стульев, столиков, кресел, с оконных рам (с одной стороны), розеток и выключателей, настольных ламп, пожарного оборудования.
  • Уход за растениями внутри офиса.

Перечень работ по уборке и дезинфекции туалетных комнат:

  • Мытье пола. Чистка зеркал и стеклянных поверхностей. Чистка кафельных стен вокруг раковин, писсуаров, унитазов, диспенсеров, наружных частей подводки сантехники.
  • Чистка и дезинфекция, удаление ржавчины, мочевого, водного и известкового камней с раковин, писсуаров, унитазов с внешней и внутренней стороны, протирка крышек унитазов.
  • Чистка и удаление известкового налета с кранов и аксессуаров.
  • Опустошение и мытье мусорных ведер с установкой полиэтиленовых пакетов.
  • Мытье, протирка и заправка диспенсеров для жидкого мыла, туалетной бумаги и бумажных полотенец.
  • Дезинфекция кафельных стен, унитазов, раковин, биде, писсуаров. Мойка стен.

Приложение № 2 к ДОГОВОРУ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ от « 07 » декабря 2013 года

Акт приемки выполненных работ

город Челябинск

« 07 » января 2014 года

Общество с ограниченной ответственность «Фирма», именуемое в дальнейшем – Заказчик, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Гражданин Российской Федерации Иванова Светлана Ивановна, именуемая в дальнейшем – Подрядчик, __.__.1978 г.р., паспорт гражданина Российской Федерации 7500 №000000, выдан 00.00.2007 года Отделение УФМС России по Челябинской области в Чебаркульском районе с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, подписали настоящий Акт приемки выполненных работ к ДОГОВОРУ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ от «07» декабря 2013 года (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора Подрядчик выполнил работы по уборке помещений и имущества Заказчика (далее – Работы) в помещении Заказчика («Офис Челябинск»), расположенном по адресу: город Челябинск, ул.Кирова, 1, общей площадью 30 кв м

2. Подрядчик выполнил Работы в полном объеме, в соответствии с Приложением № 1 Договора.

3. Подрядчик выполнил Работы в срок и надлежащего качества.

Смотрите так же:  Коллекторы 163

4. Заказчик после подписания настоящего Акта в течение 3 (Трех) банковских дней оплачивает Работы Подрядчика в полном объеме (3000 рублей 00 копеек), в соответствии с п. 4.1. Договора, с учетом п. 4.2. Договора.

5. Настоящий Акт приемки выполненных работ составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Настоящий Акт приемки выполненных работ является неотъемлемой частью Договора.

Заказчик работы принял: ________________________________

Подрядчик работы сдал: _________________________________

Договор на мытье окон образец

Договор оказания услуг по уборке помещений №_________.

Индивидуальный предприниматель Авхимкова Мария Анатольевна,действующий на основании свидетельства о государственной регистрации номер 591244609, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по комплексной уборке Объекта ЗАКАЗЧИКА, расположенного по адресу:

Выполнение работ производится в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.

1.2 ЗАКАЗЧИК создает необходимые для выполнения работ условия в соответствии со статьей 2.2 и оплачивает работы в соответствии со статьей 3 настоящего Договора

  1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:

2.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет работы с использованием своих материалов, оборудования и техники, а также подтверждает, что имеет все необходимые лицензии и разрешения для осуществления своей деятельности, а используемые материалы, оборудование и техника надлежащим образом сертифицирована и не наносит ущерба окружающей среде.

2.1.2. Уборка помещений осуществляется в соответствии с Приложением №1 по графику, согласованному с ЗАКАЗЧИКОМ по каждому объекту. График может быть изменен по требованию Заказчика.

2.1.3. Выполнять работы, указанные в Приложении №1, согласно технологии производства работ с надлежащим качеством, согласованным с ЗАКАЗЧИКОМ.

2.1.4. При наличии замечаний к выполненным работам ИСПОЛНИТЕЛЬ устраняет недостатки в порядке, согласованном с ЗАКАЗЧИКОМ.

2.1.5. В случае невозможности устранения отдельных загрязнений, персонал ИСПОЛНИТЕЛЯ в присутствии ЗАКАЗЧИКА проводит контрольную уборку (чистку) с применением всех возможных средств и техники. При подтверждении невозможности устранения загрязнения, а так же при отказе ЗАКАЗЧИКА от проведения контрольной чистки, ЗАКАЗЧИК не вправе предъявлять претензию ИСПОЛНИТЕЛЮ.

2.1.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за соблюдение персоналом ИСПОЛНИТЕЛЯ правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутреннего распорядка и поведения на территории ЗАКАЗЧИКА.

2.1.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется экономно использовать электроэнергию, воду и другие потребляемые ресурсы, предоставляемые ЗАКАЗЧИКОМ в целях обеспечения условий для выполнения работ.

2.1.8. Исполнитель обязан при выполнении работ строго соблюдать установленные санитарные нормы и правила.

2.1.9.. ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе допускать к оказанию услуг персонал, не соответствующий условиям данного Договора, условиям и способам выполнения работ.

2.2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:

2.2.1. ЗАКАЗЧИК обязан своевременно производить оплату услуг в соответствии со статьей 3 настоящего Договора.

2.2.2. В целях обеспечения условий для выполнения работ ЗАКАЗЧИК предоставляет доступ к:

– электроэнергии, холодной и горячей воде, которые необходимы для уборки;

– нормальные условия для персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ, задействованного в выполнении работ (возможность пользоваться туалетами, комнатами для переодевания);

– возможность пользоваться помещениями (при необходимости, закрываемыми на ключ) для хранения и обслуживания техники, оборудования и расходных материалов (ЗАКАЗЧИК несет ответственность за сохранность используемого имущества);

– для руководителя персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ, задействованного в выполнении работ, возможность доступа ко всем убираемым помещениям.

2.2.3. ЗАКАЗЧИК осуществляет организационные мероприятия, необходимые для надлежащего выполнения работ по Договору, в частности, открытие и закрытие помещений.

2.2.4. ЗАКАЗЧИК обеспечивает свободный доступ к убираемым помещениям.

  1. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ, согласно, Приложению № 1 к настоящему Договору составляет: ________________________________________________________________________________. Указанная цена включает в себя все расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ, которые он понесет в связи с исполнением Договора включая, но не ограничиваясь: расходы на транспортировку оборудования; командировочные расходы, зарплата персонала и любые иные выплаты персоналу; расходы на приобретение и обслуживание высококачественных материалов и оборудования, необходимых для оказания услуг; расходы на обеспечение персонала униформой и т.п.

3.2. При выполнении ИСПОЛНИТЕЛЕМ разовых услуг ЗАКАЗЧИК вносит авансовый платеж в размере 30% от договорной цены, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, оставшуюся сумму ЗАКАЗЧИК вносит при принятии ЗАКАЗЧИКОМ выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ..

При заключении договора на периодическое обслуживание ЗАКАЗЧИК вносит авансовый платеж в размере 100% от договорной цены, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.

3.3.Размер стоимости работ, указанный в п.3.1 настоящего Договора\. не подлежит изменению в одностороннем порядке, за исключением случая нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязанностей по Договору.

В случае изменения объема работ, выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ по настоящему Договору и прочих изменений, влияющих на стоимость производимых ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ, стоимость настоящего Договора может изменяться по соглашению сторон.

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных п. 3.4 настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе потребовать от ЗАКАЗЧИКА уплаты пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от месячной стоимости неоплаченных работ по объекту, на котором такие работы производились.

В случае если задержка оплаты превысит 15 (пятнадцать) дней, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право приостановить выполнение работ по Договору до момента оплаты.

4.2.В случае нарушения сроков и периодичности выполнения работ Исполнителем, указанных в Приложении №1, Заказчик вправе потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ уплаты пени размере 0,1% от суммы месячной оплаты, за месяц, в котором имелись указанные нарушения, за каждый день просрочки.

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет материальную ответственность за ущерб, причиненный им ЗАКАЗЧИКУ, его имуществу или третьим лицам в процессе выполнения работ. Акт об ущербе составляется в присутствии руководителя персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ (менеджера объекта). Акт подписывается двумя Сторонами – по одному для каждой из Сторон. В случае отказа представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ от подписи, данный Акт подписывается представителем ЗАКАЗЧИКА с указанием причины отказа представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ от подписания. Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ, в свою очередь, незамедлительно предоставляет ЗАКАЗЧИКУ письменный мотивированный отказ.

4.4. В случае если ИСПОЛНИТЕЛЬ по вине ЗАКАЗЧИКА не сможет выполнить обязательства по настоящему Договору (например, помещения заперты на ключ), это не повлечет за собой снижение оплаты деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ. Обстоятельства, препятствующие выполнению работ, фиксируются двусторонним Актом.

  1. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с_____________ и действует до _________________. В случае если ни одна из СТОРОН не заявит о его расторжении за 01 (один) месяц до истечения срока действия, он автоматически продлевается на очередной год.

5.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по основаниям и в порядке, установленным действующим Законодательством.

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению обязательств по данному Договору с даты его подписания и осуществляет работы в соответствии с общепринятыми правилами делового оборота, действующим законодательством и условиями данного Договора.

5.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по обоюдному согласию СТОРОН или по письменному обоснованному требованию одной из СТОРОН в случае, если другая СТОРОНА систематически нарушает условия настоящего Договора и не обеспечивает устранение выявленных недостатков в согласованные сроки. Досрочное прекращение действия Договора не освобождает ИСПОЛНИТЕЛЯ от выполнения обязательств, оплата которых уже была произведена, а ЗАКАЗЧИКА – от оплаты выполненных работ. Уведомление о желании расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке должно быть сделано в письменном виде, за один месяц до предлагаемого срока прекращения его действия.

6.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие, военные действия, массовые беспорядки и др.), препятствующих выполнению СТОРОНАМИ обязательств по настоящему Договору, его исполнение может быть отодвинуто на период действия этих обстоятельств и их последствий.

6.2. СТОРОНА, для которой сложились такие обстоятельства, обязана незамедлительно проинформировать другую СТОРОНУ о начале и окончании их действия.

6.3. В случае если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превысит 30 (шестьдесят) дней, СТОРОНЫ имеют право расторгнуть настоящий Договор или его часть. В случае расторжения настоящего Договора в результате действия обстоятельств непреодолимой силы ни одна из СТОРОН не будет иметь право требовать от другой СТОРОНЫ компенсации возможных убытков.

  1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае, если они выполнены в письменном виде и подписаны лицами, уполномоченными на то обеими СТОРОНАМИ.

7.2 ЗАКАЗЧИК имеет право в любое время проверить качество выполнения работ и, в случае обнаружения отступлений от требований санитарных норм, предъявить ИСПОЛНИТЕЛЮ письменную претензию. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 1 (одного) календарного дня с даты получения претензии за свой счет устранить недостатки.

Смотрите так же:  Отчетность в учреждении культуры

7.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим Законодательством Республики Беларусь

7.4 Настоящий Договор выполнен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ.

  1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


ЗАКАЗЧИК:

________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ИП Авхимкова Мария Анатольевна

УНП 591244609
____________________________________

от «__» _______ 20___г.

Перечень работ по уборке помещения

Договор на клининговые услуги

Оказание любых клининговых услуг должно сопровождаться договорными отношениями. Важно прописывать все тонкости и нюансы, чтобы избежать подводных камней. Договор на оказание клининговых услуг необходим не только заказчикам, но и исполнителям. Правильно прописанные обязанности сторон – это залог успеха любой сделки.

Договор оказания услуг по уборке офисов, квартир или любых других территорий, по сути, является обычным договором на оказание услуг, просто в нем указываются тонкости работы клининговых компаний. Уборка может быть разовой, ежедневной, периодической, только утром или весь день. Важно указать какая влажная или только сухая, с использованием спецтехники, в какое время будет производиться. По времени лучше указывать отрезок – с 8 до 10 утра или с 19 до 20 часов.

Чем четче будут прописаны обязанности сторон в договоре оказания услуг по уборке, тем проще будет решать спорные ситуации. Если прописано, что окна необходимо мыть 2 раза в неделю, то можно секретарю доверить работу принятия результатов, чтобы подписать что-то типа акта сверки, о нем также можно указать в договоре. Четкость и контроль улучшает понимание, а оно в свою очередь сулит долгие и взаимовыгодные отношения.

Желательно, чтобы договор клининговых услуг содержал нюансы контроля сотрудника, то есть, чтобы чрезвычайно ценные вещи не оставлялись в комнатах, а убирались в сейфы и так далее, как надпись: Администрация не несет ответственности за сохранность вещей. Стопроцентную порядочность сотрудников никто не может гарантировать. Вину могут свалить на приходящего уборщика, так что лучше обезопасить всех и минимизировать возможные последствия.

Классический вариант договора на оказание услуг по уборке, так называемая пустышка.

Общий вариант акта сдачи-приемки без расписывания конкретных клининговых работ.

Произвольный ежедневный акт-приемки клининговых услуг с указанием конкретных работ.

Звоните и заключайте договор на клининговые услуги в компании «Докман» (Спб).

Договор на мытье окон образец

Договор на мытье окон

Договор на мытье окон
№ ___

г. Москва
___________ 20___ г.

________________________________________ ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального Директора _____________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «__________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ____________, действующей на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту — «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по мытью окон ресторана _____________, расположенного по адресу______________ (далее – «Объект»), а Заказчик обязуется в порядке, установленном настоящим Договором, принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет ________ (________________) рублей, в том числе НДС (18%) в сумме ________ (__________) рубль.

2.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

— авансовый платеж в размере __________ (__________) рублей, в том числе НДС (18%) в сумме _________ (_____________) рубль, производится Заказчиком после заключения настоящего Договора, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения счета Подрядчика.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Подрядчик в течение 5 (пяти) дней с момента получения авансового платежа обязан предоставить счет-фактуру на авансовый платеж в размере полученных средств от Заказчика.

2.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с корреспондентского счёта банка Заказчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему Договору устанавливается:
Начало работ – _________________ 2010 года.
Окончание работ – ______________ 2010 года.
При этом, в случае нарушения срока осуществления Заказчиком авансового платежа, установленного п. 2.2 настоящего Договора, срок выполнения работ откладывается на период, равный периоду задержки осуществления Заказчиком авансового платежа, допущенному Заказчиком.

3.2 Ежедневно Заказчик с участием Подрядчика производит проверку выполненных работ с подписанием промежуточных актов приемки-сдачи выполненных работ.

3.3 Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком путем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании ранее подписанных промежуточных актов приемки-сдачи выполненных работ.

3.4 Заказчик обязан рассмотреть и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, указанный в п.3.3, или направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ в срок не более 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта от Подрядчика.

3.5 В случае письменного мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Стороны составляют Протокол с перечнем замечаний Заказчика и сроков их устранения Подрядчиком. После устранения замечаний Подрядчиком своими силами и без дополнительной оплаты, работы по настоящему Договору сдаются в соответствии с п.3.4 настоящего Договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1 Подрядчик обязуется выполнить работы с соблюдением необходимой технологии проведения работ и стандартов, надлежащим качеством, в срок согласованный с Заказчиком.

4.2 Подрядчик обязан направить для выполнения работ по Договору квалифицированных специалистов, прошедших необходимые инструктажи и имеющих необходимые разрешения (допуски, сертификаты, аттестацию и т.д.), предусмотренные действующим законодательством РФ для выполнения работ, входящих в предмет настоящего Договора. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии сертификатов и других документов, удостоверяющих квалификацию своего персонала и наличие у него необходимых допусков к выполнению работ по настоящему Договору.

4.3 Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение своим персоналом и персоналом привлеченных Подрядчиком третьих лиц правил внутриобъектового и пропускного режимов на Объекте Заказчика.

4.5 Подрядчик обязан возместить ущерб, причиненный имуществу Заказчика и/или третьих лиц, находящемуся на Объекте Заказчика, во время или в результате проведения работ по настоящему Договору.

4.6 Подрядчик обязан обеспечить при выполнении работ по настоящему Договору соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, противопожарных, миграционных, санитарных и других норм и правил, установленных действующим законодательством РФ. Подрядчик несет всю полноту ответственности за нарушения своим персоналом и/или персоналом привлеченных Подрядчиком третьих лиц названных требований, норм и правил при выполнении работ по настоящему Договору.

4.7 Подрядчик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания выполнения работ по Договору предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет и счет-фактуру.

4.8 Подрядчик обязуется обеспечить своевременную доставку на Объект (а по окончании выполнения работ вывоз с Объекта) всех материалов, оборудования, конструкций, машин и механизмов, необходимых для выполнения работ в соответствии с Договором.

4.9. Подрядчик обязуется обеспечить своих работников предохранительными приспособлениями (страховочные пояса, канаты), средствами индивидуальной защиты, исправным инвентарем.

4.10. Подрядчик обязуется обеспечить охранные ограждения по периметру здания, а также выполнять при проведении работ другие мероприятия, необходимые для обеспечения безопасности сотрудников Подрядчика, пользователей здания, пешеходов, проезжающего и припаркованного около здания автотранспорта.

4.11. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Административно-технической инспекцией.

4.12. Ответственность за проникновение посторонних лиц за охранное заграждение Подрядчик не несёт.

4.13. Подрядчик не несёт ответственность за повреждение результатов работ, нанесенных в результате атмосферных осадков, вандальных действий третьих лиц.

4.14. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

4.15. Заказчик обязуется осуществлять платежи по настоящему Договору в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.

4.15. Заказчик обязуется обеспечить Подрядчика доступом на объект, проточным водоснабжением, местом для безопасного складирования оборудования на объекте, закрывающимся на ключ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При несоблюдении Подрядчиком сроков выполнения работ по Договору/сроков устранения замечаний Заказчика, Заказчик будет вправе выставить Подрядчику пени в размере 0,1% от общей стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки.

5.2. При не соблюдении Заказчиком сроков оплаты, при условии подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком, Подрядчик будет вправе выставить Заказчику пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.3. Штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ, применяются только на основании письменных претензий Сторон. При непредъявлении письменных претензий размер штрафных санкций признается равным нулю.

5.4. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Смотрите так же:  Как оформить землю под поселение

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана немедленно известить в письменной форме (телеграммой или телексом) другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6.3. Если эти обстоятельства будут длиться более 6 (шести) месяцев, то Стороны совместно рассмотрят возможность продолжения реализации настоящего Договора и/или определят новые условия в соответствии с возникшей ситуацией.

7. АРБИТРАЖ
7.1 Все споры, разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2 В случае если какое-либо из положений настоящего договора будет признано судом недействительным или утратившим силу частично или полностью, остальные положения настоящего договора остаются в силе.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон на основании письменного уведомления другой Стороны не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными представителями обеих Сторон.

8.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязательства по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

8.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Договора на окна скачать

В этом разделе вы найдете договор с клиентом, приложения к нему, а так же существенные условия и пункты, на которые важно обратить внимание, чтобы избежать разбирательств в будущем.

ВНИМАНИЕ! Существенными элементами договора с клиентом являются:

В договоре с клиентом для вашей безопасности должно быть:

Примечание! Заказчик должен быть предупреждён о всех негативных последствиях, которые могут наступить в его конкретном случае, т. е. должно быть чистое поле, где исполнитель прописывает все отрицательные стороны, которые заказчик может позже использовать, как для расторжения, так и для оспаривания настоящего договора.

договор на окна
договор пластиковые окна
договор окна образец
договор на установку окон
договор на окна пвх
договор продажи окон
договор установка окон образец
скачать договор окна
договор на пластиковые окна образец
договор на монтаж окон
договор поставки окон
договор купли продажи окон
договор на установку пластиковых окон образец
договор на изготовление окон
договор продажа окон пвх
договор на окна пвх образец
договор подряда окна
договор ремонт окон
договор по пластиковым окнам
договор на установку окон пвх
образец договора продажи окон
договор на монтаж окон пвх
договор по установке пластиковых окон
договор поставки окон пвх
договор монтажа окон образец
договор на окна ип
договор купли продажи окон пвх
договор поставки пластиковых окон
договор на окна пвх скачать
договор продажи пластиковых окон
договор купли продажи окон образец
скачать договор установки окон
договор поставки окон образец
договор с монтажником окон
типовой договор на окна
договор изготовления пластиковых окон
договор подряда пластиковых окон
расторжение договора окна
договор продажи окон пвх образец
договор на монтаж пластиковых окон
договор подряда на установку окон
бланк договор окна
договор на пластиковые окна скачать
договор на окна двери
договор на изготовление монтаж окон
договор изготовления и установки окон
трудовой договор монтажника окон
договор на оказание услуг на окно
образец договора на изготовление окон
типовой договор окна пвхскачать договор продажи окон
договор купли продажи окон пвх образец
договор купли окон пвх образец
договор купли продажи пластиковых окон
трудовой договор монтажник окон пвх
договор рассрочки на окна
договор на изготовление окон пвх
договор подряда +на установку пластиковых окон
договор с монтажниками окон пвх
образец договора монтажа окна пвх
договор на установку пластиковых окон скачать
договор на мытье окон
договор на обслуживание окон
договор спецификация окон
деревянные окна договор
договор на окна пвх ип
договор на ремонт окон образец
договор продажи и установки окон
договор на производство окон
скачать договор продажи окон пвх
типовые договора на установку окон
договор металлопластиковые окна
договор подряда окон пвх
договор мойка окон
договора на окна приложения
договор на установку окон пвх образец
договор на ремонт окон пвх
договор на замену окон
договор подряда монтаж окон
договор с монтажниками окон пвх образец
договор поставки пластиковых окон образец
договор монтажа пластиковых окон образец
договор обслуживания окон пвх
скачать договор пластиковые окна образец
договор подряда на установку окон образец
договор на изготовление и монтаж пластиковых окон
установка окна без договора
договор поставки окон без монтажа
договор поставки и монтажа окон
договор на мытье окон образец
договор оказания услуг по установке пластиковых окон
договор на ремонт пластиковых окон
бланк договора окна пвх
договор на изготовление пластиковых окон образец
трудовой договор с монтажником окон образец
образец договора изготовления монтажа окон
трудовой договор с монтажником окон пвх образец
договор сервисного обслуживания окон
договор на установку окон ип
договор рассрочки окон пвх

Договор на пластиковые окна. Скачать образец типового договора на установку ПВХ окон

Из статьи Вы узнаете:

Согласно статистике продаж, пластиковые окна на российском рынке все еще остаются самыми востребованными среди изделий подобного рода. Деревянные евроокна и светопропускающие конструкции из алюминия пока еще не завоевали сверхпопулярность среди нашего покупателя. Сегодня установка в дом пластикового окна является наиболее выгодным вариантом по соотношению цена/качество.

В любом городе сегодня множество фирм занимаются продажей и установкой окон из пластика. При этом заключаемый с покупателем договор по содержанию у всех разный. Что нужно знать и что должно быть прописано в нем как раз и будет подробно расписано в этой статье.

Зачем нужен договор на установку пластиковых окон.

Чтобы избежать неприятностей связанных с порядком оплаты, некачественной перевозкой окон (доставкой), установкой их в разрез с правилами, определяемыми ГОСТом и осуществлением гарантийных обязательств – для всего этого необходимо заключать договор.

Под общим понятием договора скрывается сразу две его составляющих : договор купли-продажи окна и договор на его установку.

Что должен включать в себя договор купли-продажи окна.

Обязательство фирмы по купле-продаже ПВХ изделия должно быть грамотно составлено с технической и с юридической точки зрения. Используемые материалы, названия производителей, комплектующие, размеры должны указываться точно, без ошибок и возможности двоякого прочтения.

При наличии в конструкции стеклопакета, состоящего из нескольких камер, непременно должно указываться их количество. Также в договоре должна прописываться марка и цвет применяемой фурнитуры .

Обязательным условием при оформлении договора купли-продажи окна является пункт о сроке доставки готового изделия до квартиры. Это немаловажное обстоятельство, так как при несоблюдении сроков доставки, вы будете иметь полное право отказаться от совершенной покупки (например, вам обещали привезти окна в октябре, а по факту привезли в морозный декабрь – месяц, когда из-за отрицательных температур на улице качественная установка пластиковых окон в априори невозможна).

Составление договора на монтаж ПВХ окон.

В этом документе обязательно наличие следующих пунктов на производство работ:

  • демонтаж старых конструкций (если требуется);
  • монтаж окон (№ ГОСТа);
  • отделка откосов;
  • установка подоконников;
  • установка отливов;
  • монтаж москитной сетки (если имеется).

Каждый пункт должен быть основательно расписан и подкрепляться расчетами по стоимости .

Помимо этого в договоре на установку ПВХ окон прописывается порядок оплаты. Бывает два варианта внесения денежных сумм – с полной оплатой и с частичной (покупатель на стадии заказа вносит аванс, а окончательную сумму он оплачивает по завершении монтажа).

Также договор на пластиковые окна содержит пункт, касающийся обязательств покупателя. В нем расписывается необходимость в обеспечении свободного доступа к оконному проему, наличие достаточной освещенности в месте установки оконной конструкции, порядок окончательного расчета и т.д.

Договор на установку окон из пластика также должен включать в себя и гарантию работоспособности установленной конструкции. Обычно срок гарантии на ПВХ окна составляет три года.

Договор на мытье окон образец